Юристы Москвы
Отдел по арбитражным спорам
 
   
 
Навигация

Контакты

г. Москва,

Георгиевский пер.дом 1. стр 1. 2 этаж.

Напротив здание ГОСДУМЫ

Партнеры

Вопрос адвокату
Разглашение банком личной информации
Возмещение вреда после ДТП
Архив "Вопрос адвокату"

Реклама

Строительные споры

Метка — Встречный иск.

Дом, который достроил суд

Мировой финансовый кризис нанес строительной сфере серьезный урон и вызвал множество проблем. Несмотря на приостановление темпов строительных работ, количество споров, связанных с возведением объектов недвижимости, осталось неизменным, а в некоторых регионах страны даже возросло. Как избежать затруднительных ситуаций в этой области, не дать себя обмануть?

Доказательства, Встречный иск, Судебные акты, ООО

Досудебное решение вопроса в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В соответствии с Законом формируется федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Неисполнение обязательства, Судебные штрафы, Решение арбитражного суда, Определение арбитражного суда, Расторжение договора, Права участников общества, Нарушение исключительных прав, Ликвидация юридического лица, Правовые нормы, Ликвидация, Долевое строительство, Доказательства, Встречный иск, Изменение иска, Судебные акты, Постановления Правительства РФ, ООО, штрафы, Требования кредиторов

Об отдельных видах споров, возникающих в связи с индивидуальным жилищным строительством

В  соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. N 4 «О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом собственности на жилой дом» индивидуальное жилищное строительство служит удовлетворению потребности граждан в жилье, и государство всемерно содействует индивидуальному строительству домов путем отвода земельных участков, предоставления кредитов, продажи строительных материалов.

Решение арбитражного суда, Определение арбитражного суда, договор строительного подряда, Признание права собственности, Право собственности, Права участников общества, Признание права, Доказательства, Жилищное строительство, Встречный иск, Жилые помещения, Признании права собственности, самовольная постройка, Споры в сфере строительства, договор подряда

Права на земельный участок при самовольном строительстве

Любой объект недвижимого имущества (в частности, здание, сооружение, строение) расположен на земельном участке, прочно связан с землей, его перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (этот квалифицирующий признак недвижимых вещей установлен п. 1 ст. 130 ГК РФ).

Решение арбитражного суда, Признание права собственности, Договор аренды, Право собственности, Признание права, Доказательства, Жилищное строительство, Встречный иск, Признании права собственности, Презумпция, самовольная постройка, договор подряда

Сделки с объектами незавершенного строительства

Понятие объекта незавершенного строительства четко не определено действующим законодательством.

Предъявление иска, Прекращение производства по делу, договор строительного подряда, Договор аренды, Регистрация, Аренда недвижимости, Договор ипотеки, Регистрация права собственности, Взыскание ущерба, Отказ от иска, Право собственности, Договор залога, Прекращение дела, Ликвидация юридического лица, Государственная регистрация юридических лиц, регистрация права, Ликвидация, Залог имущества, Аренда, Встречный иск, Признании права собственности, ООО, взыскание, договор подряда

О взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда

Суд отказал во взыскании задолженности за выполненные работы, придя к выводу об отсутствии согласования с подрядчиком до выполнения работ необходимости изменения расхода арматуры и марки применяемого материала, а акты о приемке выполненных работ подписаны сторонами с указанием стоимости работ, установленной в договоре подряда

Встречный иск, Судебные акты, ООО, договор подряда

О взыскании неустойки и убытков по договору строительного подряда

Суд указал, что задолженность по оплате выполненных работ является нарушением заказчиком обязательств по договору и не влечет продления срока строительства, не является основанием для приостановления работ, однако не лишает заказчика права предъявить санкции, предусмотренные договором и действующим законодательством

Встречный иск, Судебные акты, задолженность, договор подряда

О взыскании с задолженности за работы, выполненные по договору подряда, и пеней за просрочку оплаты

Несоблюдение подрядчиком порядка расчетов, предусмотренного договором строительного подряда, не освобождает заказчика от обязанности по оплате выполненных и принятых работ.

ООО, Судебные акты, Встречный иск

Последствия признания договора строительного подряда незаключенным

При разрешении споров, возникающих по договору строительного подряда, довольно часто встречается ситуация, когда между сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора и в силу этого договор признается судом незаключенным. Подобные условия определены ст. 432 ГК РФ как условия о предмете договора, а также условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Следовательно, если стороны не согласовали какого-либо из числа существенных условий договора в форме, предусмотренной законом,  это означает, что отсутствует соответствующий юридический факт (договор-сделка), а значит, не возникают последствия этого факта (договор-правоотношение).

 

Сдача в эксплуатацию, Пользование чужими денежными средствами, Ненадлежащее исполнение обязательств, Исполнения обязательств, Заключение договора, Сделка, договор подряда, Арбитражные споры, Соглашение, Исполнение решения суда, Требования кредиторов, задолженность, ООО, Судебные акты, Встречный иск, Исполнение судебного акта, Доказательства, существенные условия договора, договор строительного подряда, Решение арбитражного суда, Судебные расходы, Неисполнение обязательства

Предварительный договор участия в долевом строительстве

Президиум Мосгорсуда, рассмотрев в порядке надзора жалобу ответчика, решил изменить предыдущие постановления судов. Надзорный суд признал, что право выбора предъявления требования о взыскании договорной неустойки либо процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ в случае нарушения ответчиком денежных обязательств предоставлено истцу.

 

Встречный иск, ООО, Соглашение, Взыскании неустойки, Пользование чужими денежными средствами, Предварительный договор

12 Ctrl →
   
Система управления сайтом Host CMS